Resumen
RUINA POTENCIAL. Era evidente la situación de deterioro en que la misma se encontraba, por razones ajenas a la propia actividad profesional del apelante, y que no quedaron reflejadas en modo alguno en el libro de Ordenes, pieza esencial para la delimitación de responsabilidades, sobre el que la sentencia de instancia se refiere en haciendo la observación de que se nota una ""falta de reserva sobre su situación, ya que con respecto a su contenido se afirma que es ""prácticamente nada"", calificándose en la misma, y en relación con la conducta profesional del recurrente, al considerar ""no solo de su defectuoso control de la ejecución de la obra, sino también de su pasividad ante la forma de construir llevada a cabo, con continuos parones y sus consecuencias, y sin que los mismos, tal y como ya se ha dicho, fueran reflejados en los documentos de llevanza y control de la obra, afirmaciones que no han sido desvirtuadas en el informe del recurso interpuesto, por lo que ha de mantenerse este pronunciamiento de la sentencia recurrida, lo que imposibilita, tal y como se pretende, la individualización de las responsabilidades, por la concatenación y concurrencia de las conductas en la generación de los vicios detectados, y así se pronuncian las pruebas periciales llevadas a cabo en las actuaciones y a las que, resulta imposible llegar a tal delimitación. Se desestima la apelación.
Ver el contenido completo de este documento
Extracto
Sentencia de Audiencia Provincial - Zamora, de 13 de Abril 2000
sentencia nº.
En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en los autos del procedimiento civil, menor cuantia, numero 326/97, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de los de Zamora , y promovido entre las partes, de una como Apelante D. Gonzalo , representado en esta Instancia por el Procurador de los Tribunales D....Ver el contenido completo de este documento